Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным срыв сроков строительства жилых домов в селе Преображенка Катангского района, предназначенных для переселенцев из подтопленных в 2013 году сел Преображенка и Подволошино. Как сообщили «МК Байкал» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, сроки сдачи объектов были отодвинуты в результате дополнительных соглашений, которые были заключены администрацией Катангского района.
«Договор о строительстве четырех двухквартирных домов в селе Преображенка в срок до 30 сентября 2014 года был заключен между администрацией Катангского района и ООО «АрмСтрой» 25 июня 2013 года. Источником финансирования работ являлись средства местного бюджета, а также средства бюджета региона в рамках областной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы», - рассказали в пресс-службе. - В дальнейшем, к указанному договору стороны заключили дополнительные соглашения, которыми фактически изменили место, срок выполнения работ, а также порядок их оплаты. В результате это привело к затягиванию сроков строительства».
Кроме того, изменив первоначальные условия контракта, администрация лишила себя возможности на взыскание с ООО «АрмСтрой» в доход местного бюджета неустойки за превышение установленного контрактом срока выполнения работ.
В связи с этим требование прокуратуры о признании внесенных изменений незаконными было признано обоснованными. Администрация получит право взыскать с застройщика неустойку.
Как сообщал «МК Байкал», в июле 2015 года прокуратура Катангского района потребовала достроить и ввести в эксплуатацию три двухквартирных дома, которые местные власти должны были построить на средства субсидии из областного бюджета для переселенцев из подтопленных сел Подволошино и Преображенка. Установлено, что при фактической оплате работ в июле 2014 года работ по строительству, три дома до сих пор не введены в эксплуатацию, граждане в них не заселены.
Прокуратурой было установлено, что надлежащий контроль за ходом и качеством строительства объектов администрацией Катангского района не осуществлялся, что подтверждается отсутствием комиссионных актов, актов приемки скрытых работ и других. Кроме того, при утверждении проектно-сметной документации на строительство домов администрация не провела оценку сметной стоимости объектов и не получила необходимого заключения из ГАУИО «Ирэкспертиза». Несмотря на то, что сроки выполнения работ подрядчиком не выполнялись, администрация района не выставляла застройщику претензий и штрафных санкций. Также в нарушение Градостроительного кодекса РФ не проводились инженерные изыскания.
В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокуратуры района служба государственного финансового контроля Иркутской области оштрафовала заместителя главы администрации на 20 тысяч рублей. В адрес мэра района было внесено представление, которое была рассмотрено и удовлетворено, в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, была проведена служебная проверка. ООО «АрмСтрой» по постановлению прокуратуры района также было оштрафовано на 20 тысяч рублей службой государственного строительного надзора Иркутской области.
